[Redakcja]

Obwieszczenie Komitetu Wykonawczego UEFA, 13 maja 2009r. wytypowało cztery, spośród sześciu polskich miast do turnieju UEFA EURO 2012. Są...



Link do artykułu: Polskie stadiony piłkarskie na EURO 2012
Komentarze do artykułu:

[Dimycz]

trochę kwestia gustu, mi osobiście się podoba, zresztą co w nim wieśniackiego? że kwiat -> folklor -> wieś -> stereotyp o tym że Polska to rolnicy i nic po za tym?


Nie wiem czy widziałeś logo Olimpiady w Soczi. Wg. mnie tu dopiero się nie popisali. Takie były propozycje:



A takie coś zostało wybrane:


To dopiero porażka

[perryferryjny]

Mi osobiście logo na początku też się nie podobało ale chyba zaczynam się po woli do niego przekonywać

A co do stadionów na Euro 2012 to tak wyglądają przygotowania we Wrocławiu:

Widok z Google Maps (17.12.2009):



Widok z kamery na żywo:

kamera 1:


kamera 2:


Zapraszamy na mecze do Wrocławia

[Misiura & Martenko]

Do Wrocławia chętnie pod warunkiem, że ten stadion wybudują.
artykuł w gazecie
niezła ... sensacja ...
Wrocław zrywa umowę z wykonawcą stadionu na Euro
Powód: opóźnienia w harmonogramie prac szacowane na około 3-4 miesiące. - Gdyby w tym tempie budować stadion, to powstałby on za osiem lat - mówił prezydent Rafał Dutkiewicz na konferencji prasowej

i co o tym sądzicie?

[mrtn]

Myślę, że to ściema, żeby zmobilizować Mostostal. Pewnie Mostostal dokończy całość. Bo to Jenak trochę nierealne. Co zabiorą zabawki w jeden dzień a w drugi wchodzi firma z 1000 pracowników.
Założę się, że Mostostal dokończy tą budowę.

[Misiura & Martenko]

no to jeszcze dorzucę trochę "wynalezionego w sieci":

"Od początku Max Bogle był oczkiem w głowie Spółki Wrocław z racji pewnego gościa. To Tomas Speck. Wrocław 2012 ma wybrać nowego wykonawcę areny. Tymczasem pan Tomas Speck w przeszłości ściśle współpracował z firmą Max Bögl, która jest faworytem w tym przetargu.
Speck, jako prezes firmy Walter Bau AG, co najmniej pięć razy realizował w konsorcjum z Maksem Böglem kontrakty warte dziesiątki milionów euro. Ostatnim wspólnym zadaniem, o wartości 95 mln euro, była budowa kliniki w Lipsku w 2003 roku. Układy kolesi miały sprawić że to Max Bogle miał być wykonawcą od początku, tylko że Mostostal złożył niższą ofertę. I się zaczęło.
Protest Max Bogla, odwołanie do KIO i tam zwycięzca Mostostal, ale kolesie ze Spółki Wrocław pomogli Maxowi iść do sądu i tam ponownie przegrali.
Kiedy Mostostal składał do akceptacji Spółce Wrocław (czytaj pan Tomas Speck) kolejną dokumentację wykonawczą, ta skutecznie odrzucała te wersje, czekano na moment kiedy Mostostal poprosił o 4 miesiące przedłużenia umowy, Spółka wyrzuca Mostostal i zaprasza Max Bogla. Ta korupcyjna prawda musi ujrzeć prawdę."
Źródło: Onet


Mostostal miał około 3 miesiące opóźnienia
Około kwartał temu Speck zaczął szantażować Mostostal, że będzie robił pozytywny PR tylko w wypadku, kiedy na budowie będą mogli przebywać przedstawiciele Maxa
I tak się stało, od tamtego czasu (błąd Mostostalu, może się przestraszyli) pracownicy Maxa (około 10 osób) chodzili sobie po budowie, robili foty, mieli wgląd we wszystkie projekty.
Od około 2-3 miesięcy inwestor przestał przekazywać Mostostalowi wszelkie niezbędne pozwolenia umożliwiające kolejne prace, między innymi na ten parking, stąd brak możliwości zatrudnienia większej liczby ludzi.
Praca na jedną zmianę to bzdura
Mostostal decyzję o zakończeniu współpracy na inwestycją za ponad 700 mln dostał na maila
Inwestor dobrze wiedział, że większość decydentów jest teraz na wakacjach.
Mostostalowi grozi, brak możliwości realizacji tego projektu, kara w wysokości 72 mln i zakaz brania udziału w przetargach na najbliższe 3 lata, a co za tym idzie upadek. I to tylko z powodu jednego Niemca, który namieszał w głowach wrocławskich urzędników.
Jeżeli do tego dojdzie, życzę Dutkiewiczowi (którego byłem zawsze wielkim zwolennikiem) odebrania euro.
Taki przewał w białych rękawiczkach. Szok
ps: nie jestem z Mostostalu, ani nawet z branży
Źródło: SkyscraprCity Forum

[Misiura & Martenko]

Radio Wrocław nadaje:

"Kto zastąpi Mostostal? W ratuszu ruszyły w czwartek negocjacje dotyczące budowy, z nową firmą. Od przyszłego tygodnia firma Max Boegl ma rozpocząć zapoznawanie się z dokumentacją projektu i aktualną sytuacją na budowie. Ostateczne podpisanie nowej umowy i wznowienie prac budowlanych na stadionie planowane jest na trzeci tydzień stycznia.

„Prawnicy są zdania, że możemy nowego wykonawcę wyłonić po negocjacjach z wolnej ręki, a nie w przetargu” – powiedział dla „Rzeczpospolitej” prezydent Rafał Dutkiewicz.

Firma Max Boegl zaakceptowała dotychczasowy kosztorys budowy czyli ok. 680 mln zł. Wstępny ustalony termin realizacji budowy ma nie przekroczyć połowy roku 2011."

[mrtn]

Jeżeli ten cały Max Boegl wszystko zaaranżował - to faktycznie mostostal pożegna się ze stadionem. Kurde taka wyprowadzka to gigantyczny koszt :/.

[Dimycz]

no to jeszcze troche z Skyscrapera, chyba ktoś z Mostostalu to pisał:

Piszecie o rzeczach, o których nie macie pojęcia. Kilka faktów w odpowiedzi na powyższe posty obrażające Mostostal, bo czytając te bzdury nerwy mi puszczają
- umowa została zawarta i rozwiązana z Konsorcjum, wieszacie psy na Mostostalu, a on miał tylko ~33% wartości kontraktu, taki Avax miał np ~49%
- dwa miesiące opóźnienia powstały od kwietnia do czerwca, kiedy to wspaniałe biuro projektowe z Poznania MCD (niestety jeden z członków Konsorcjum) zwodziło wszystkich Konsorcjantów w sprawie procesu projektowania, a tymczasem projektowanie praktycznie stało w miejscu; po dwóch miesiącach, w skrócie mówiąc, MCD zostało wywalone na zbity pysk (a że im się to opłaciło to inna sprawa); projektowanie zostało powierzone komu innemu, niestety czas jaki musiał upłynąć, aż nowe biuro zacznie wypuszczać projekt wykonawczy spowodował kolejne tygodnie opóźnienia; Walasa i projektantów branżowych również to zadanie przerasta (delikatnie mówiąc)
- praca trwała praktycznie 24h/dobę, zwykle roboty ciesielsko-zbrojarskie trwały do późnych godzin wieczornych (20-22, czasem dłużej), betonowania zwykle zaczynały się w późnych godzinach popołudniowych i trwały praktycznie do rana (chcecie skan WZ z betoniarni na których jest godzina załadunku?) - pod warunkiem że były wydane zaakceptowane projekty, a z tym było gorzej; praca do 15 do kłamstwo, podobnie jak wiele innych informacji przekazywanych przez media
- wykonawcy tak naprawdę częściowo nadrabiali opóźnienia, które generowało projektowanie (niestety projektowanie jest częścią umowy, więc usprawiedliwienie marne, ale dlaczego Mostostal ma być za to obwiniany?), niestety dla ludzi z zewnątrz na kamerce widać tylko marny postęp prac, bo przecież nikt postronny nie ma wglądu w projektowanie; fakty są takie, że to nasze wspaniałe wrocławsko-poznańskie pracownie zawaliły
- inwestor dokładał do opóźnienia swoje trzy grosze, a raczej tygodnie - chyba żaden rysunek nie ujrzał akceptacji wcześniej niż po trzech tygodniach, samo przesyłanie dokumentacji z rąk do rąk (wymaganych kilka podpisów przed ostatecznym zaakceptowaniem) trwało ładnych kilka dni, oczywiście po tych trzech tygodniach często okazywało się, że projekt był odrzucany; podobno nawet był taki rozkaz z góry, że żaden rysunek nie może być puszczony wcześniej niż po trzech tygodniach
- projekt przetargowy wygląda jakby był zrobiony pod Maxa Boegla, można taki wniosek wysnuć, bo dokumentacja była również w języku niemieckim (a nie międzynarodowym angielskim), wpisane są do projektu niemieckie urządzenia i materiały, które nie mają jednoznacznych zamienników, albo np duża liczba prefabrykatów (co nie zawsze ma uzasadnienie), a przecież Max Boegl ma wytwórnię prefabrykatów bodajże w Dreźnie
- sprawa Specka - ten pan jest ściśle powiązany z Max Boeglem; miał, albo jeszcze ma, sprawy w sądzie za korupcję w swoim kraju, a u nas jest zatrudniany dziwnym trafem jako ekspert od stadionów, mam nadzieję, że CBA się tym zajmie
- ktoś pisał wcześniej, ze 20% prefabrykatów odjeżdżało - nie wiem czy to było faktycznie 20%, ale 99% tego co odjechało odesłali wykonawcy, a nie nadzór inwestorski, więc się tak nie zachwycajcie inwestorem jak to niby on dba o jakość
- spółka wrocław 2012 robiła Wam wodę z mózgu pisząc na swojej stronie jak to wszystko jest pięknie, a nagle na dzień przed nowym rokiem rozwiązuje umowę - nieudolność czy realizacja z góry przemyślanego planu? Umowa przewiduje inne możliwości przed rozwiązaniem umowy, po drodze jest jeszcze plan naprawczy (nawiasem mówiąc w trakcie realizacji i zaakceptowany przez spółkę wrocław 2012), albo wprowadzanie swoich podwykonawców, no ale przecież celem był Max Boegl jako GW
- efekt będziemy mieli taki, że prefabrykaty będą wozić z Niemiec, zamiast z Legnicy i z Siemianowic, wiele innych materiałów również będzie niemieckich, tak samo jak spora część kadry, Polacy natomiast znowu będą robić za Murzynów (bez obrazy i uprzedzeń), a w Polsce będzie niewiele firm mających doświadczenie w poważnych budowlach
- mam nadzieję, ze tym razem prezesi firm wchodzących w skład konsorcjum pokażą, że mają jaja (jak to ładnie pisaliście o Dutkiewiczu) i wywiozą sprzęt łącznie z żurawiami, drogami, betoniarnią (które to są własnością lub na zlecenie Konsorcjum), i częścią konstrukcji, za którą inwestor nie zapłacił, niech niemcy się troszkę napocą na początku, a i bez tego stadionu do połowy 2011 nie skończą, tylko że wtedy znajdzie się zapewne bardzo piękne tłumaczenie z obu stron
- jako ciekawostka - pierwsze stropy są już od kilkunastu dni gotowe, można robić słupy, ale projekty niezaakceptowane leżą u inwestora od ponad miesiąca (z wyjatkiem jednej z ośmiu sekcji)
- nie mówię, że Konsorcjum jest bez winy bo nie jest, ale rozwiązywanie umowy to przesada, mam nadzieję że sąd rozstrzygnie na korzyść wykonawców

[mrtn]

a budowa stoi ... Mam nadzieję, że się nie cofa - bo śnieg nie pomaga. Zrobiłęm zrzut z kamery w dzień roboczy piątek - przed południem - psa z kulawą nogą nie uświadczysz - masakra. Ani inwentaryzacji, ani robót. Gdzieś w rogu zdjęcia dwoje ludzi podwykonawcy zabiera swoje manatki i tyle .

[mrtn]

z uporem maniaka podgladam codziennie te kamerki ze stadionu i czasami mam wrażenie, że nie działją. Podobno od wczoraj jest już kierownik z tego Maksa Boogla i działa? tylko ja coś nic nie widzę.

[Szamilec]

No i co? Wczoraj miał wejść Max Bögl - delegacja dziennikarzy czekała, brakowało tylko dziewczynek z kwiatkami. A tutaj kicha. Nikt nie odpowiada na telefony, delegacji niemieckich inżynierów nie ma. Wtopa.

[Dimycz]

ee tam wtopa, dogadali się co do sprzętu i nawet tanio za oficjalką Wrocław2012:
"Spółka Wrocław 2012, działając w imieniu Gminy Wrocław podpisała porozumienie z byłym wykonawcą stadionu na Euro 2012 - konsorcjum pod przewodnictwem Mostostalu Warszawa S.A.

Na mocy zawartego porozumienia o polubownym zakończeniu sporu poprzednie konsorcjum zgodziło się pozostawić na terenie budowy wszelki sprzęt budowlany oraz zaplecze budowy do wykorzystania przez nowego wykonawcę, w tym: ciężki sprzęt budowlany, żurawie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, m.in. wszelkie przyłącza energetyczne i ciepłownicze, a także wewnętrzne drogi dojazdowe. Umożliwi to natychmiastową kontynuację prac przez nowego wykonawcę - firmę Max Boegl, bez potrzeby demobilizacji i mobilizacji placu i zaplecza budowy, które wg ekspertów mogłoby wynieść ok. 90 dni.

Konsorcjum pokryje także roszczenia wszystkich podwykonawców i dostawców oraz da gwarancje na wykonane przez siebie prace.

W związku z przekazaniem infrastruktury i urządzeń zaplecza budowy oraz zaoszczędzenia czasu na demobilizację i mobilizację placu budowy Miasto Wrocław rozliczy część naliczonych kar, dotyczących rozwiązania umowy i ostatecznie ich wysokość wyniesie: 16 mln 382 tys. zł.

Na mocy porozumienia strony wycofają także wszelkie prowadzone przeciwko sobie sprawy sądowe i inne działania mające na celu dochodzenie wzajemnych roszczeń."

[Dimycz]

się dzieje... oprócz ugody został wybrany zarządca:
"Operatorem wrocławskiego stadionu na Pilczycach zostało konsorcjum firm SMG, SMG Europe Limited Ltd. i SMG Deutschland GmbH. Tym samym Wrocław jest pierwszym z miast gospodarzy EURO 2012, które zakończyło postępowanie na wybór firmy zarządzającej stadionem. To jeden z kluczowych wymogów UEFA o zapewnieniu profesjonalnego zarządzania obiektem, na którym zostanie zorganizowany Turniej EURO 2012."
http://www.wroclaw.p...75/p129638.aspx

[Dimycz]

noo, coś się zaczyna dziać

Niemcy obiecują: stadion na Maślicach będzie na czas

- Mimo napiętego terminu zdążymy wybudować stadion do połowy przyszłego roku - zapewniają przedstawiciele Maksa Bögla, wykonawcy tej prestiżowej inwestycji. Dzięki przygotowywanym w Niemczech prefabrykatom za dwa miesiące budowla zacznie błyskawicznie piąć się do góry..

Zobaczymy
http://wroclaw.gazet...ie_na_czas.html